Договор с юридическим лицом

Договор подряда на выполнение работ между юридическими лицами. Образец

Договор с юридическим лицом

г. ………………………….    «…..» …………………. 20….. г.            …………………………………………………………………………………………. в лице

(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

…………………………………………,действующего на основании ..…………..……………….
                       (ф.и.о.)
………………………………………..………………, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», и

 ……..…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

…………………………………………,действующего на основании ..…………..……………….
                       (ф.и.о.)
………………………………………………………………………………………..…………………,

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

   1.1. Подрядчик обязуется произвести, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

   1.2. Объемы, виды и сроки выполнения работ перечислены в …………………………….,
                                                                                                                     (смете / приложении / перечне)

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора подряда.

2. Сумма договора и порядок оплаты

    2.1. Сумма договора ……………………………………………………………… и составляет
                                                        (согласно прилагаемой смете / является договорной)

…………………………………………………………………………………/……..…..… рублей.
(прописью и цифрами )

    2.2. Сумма договора включает в себя ………………………………………………………..…

    2.3. Заказчик производит Подрядчику оплату работ в следующем порядке:

………………………………………………………………………………………..…………………
(единовременно, поэтапно)………………………………………………………………………………………..…………………

(предоплата в размере ….. руб. или %   «…..» ……………. 20 ……)

………………………………………………………………………………………..…………………

(этап № 1 оплата выполненных работ по …..)

………………………………………………………………………………………..…………………

(этап № 2 оплата выполненных работ по …..)

………………………………………………………………………………………..…………………

(этап № 3 оплата при (в течение …. дней) подписании акта приема-передачи  работ)

   2.4. Стоимость работ является ориентировочной и может изменяться в большую или меньшую сторону при доработке и детализации сторонами технического задания на ремонтно-отделочные работы. Изменение расценок и (или) стоимости работ оформляется в письменном виде в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

   2.5. Форма оплаты

(платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив, наличные денежные средства и т.п.)

3. Срок действия договора

   3.1. Договор вступает в силу с …………………………….……..………………………………
                                                                           (дата или событие)

   3.2. Подрядчик должен начать  работы не  позднее  «…..» …………………. 20….. г.

   3.3. Подрядчик должен выполнить все работы  в срок до «…..» …………………. 20….. г.

4. Права Сторон

   4.1. Подрядчик имеет право:

– привлекать субподрядчиков для выполнения

………………………………………………………………………………………………………….
(виды работ выполняемых субподрядчиком.)

   4.2. Заказчик имеет право: –  до окончания работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику  вознаграждение за выполненную часть работы и возместить  ему  убытки,  причиненные  расторжением  договора;

– проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

5. Обязанности Сторон

   5.1. Подрядчик обязан:

– своими, силами,  инструментами, механизмами   выполнить работы в объеме согласно пункту 1.2. настоящего договора качественно и в срок, установленный пунктами 3.2.-3.3. настоящего договора подряда;

– при выполнении работ соблюдать требования законов, правил и иных правовых актов об охране окружающей среды и противопожарной безопасности;

– в случае использования материалов Заказчика, предупредить Заказчика о непригодности или недоброкачественности материалов; – в случае использования материалов Заказчика, представить отчет в расходовании материалов и по окончании работ возвратить ему их остаток; – предупредить, что соблюдение указаний Заказчика ухудшает качество выполняемой работы;

– предупредить о  наличии иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения или задержку.

   5.2. Заказчик обязан:

– предоставить Подрядчику всю информацию, определяющую конечный результат  выполняемой работы в виде

………………………………………………………………………………………..…………………;
(техническое задание , проект, чертежи, и т.п.)

– производить Подрядчику оплату  работ согласно п. 2.3. настоящего договора;

– предоставить  Подрядчику  для  выполнения работ …………………………………………….

………………………………………………………………………………………..…………………; – принять  выполненные  работы  по акту приемки-передачи в  течение ……..…… календарных дней  после получения от Подрядчика уведомления о завершении всех работ; – произвести окончательную оплату согласно п. 2.3. по акту приемки-передачи;

– сообщить Подрядчику об обнаруженных им нарушениях качества работ, которые в дальнейшем могут привести к нарушению технологии и необходимых гарантий качества.

6. Ответственность Сторон

   6.1. В случае нарушения  Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый  день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика.

   6.2. В случае нарушения  Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п. 2.3. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый  день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

   6.3. В случае если работы приостановлены по вине или просьбе Заказчика, то Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя.

   6.4.В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор подряда и  востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон.

   6.5. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб.

   6.6. Подрядчик несет ответственность за ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

   6.7. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору: – потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; – потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

– устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

https://www.youtube.com/watch?v=rmgbVe47KT0

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

– претензии,  связанные с недостатками результата работы, могут  быть  заявлены Заказчиком Подрядчику в  течение ……………… месяцев со дня приемки работ.

   6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

   6.9. Подрядчик не отвечает за качество материалов, которые были предоставлены Заказчиком. На материалы купленные Подрядчиком по просьбе Заказчика, распространяется только гарантия завода производителя (изготовителя).

7. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

   7.1. Приемка результата работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение ……… дней после получения Заказчиком уведомления Подрядчика о готовности результата работ к приемке.

   7.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

   7.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточного акта в течение ………….….. дней с момента получения Заказчиком, приемо-сдаточный акт считается принятым Заказчиком.

   7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

   7.5. В  случае  разногласия  между  Заказчиком и Подрядчиком по качеству произведенных работ, Заказчик  вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8. Порядок расторжение договора

   8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

   8.2. Заказчик вправе расторгнуть договор подряда в следующих случаях:– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;

– если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются неустранимыми и существенными.

   8.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор подряда в следующих случаях: – при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц; – при уменьшении стоимости работ более чем на …………… % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;

– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

   8.4. При расторжении договора по совместному согласию Заказчика и Подрядчика результаты незавершенной работы передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

   8.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

9. Гарантийные обязательства

   9.1. Гарантия на все выполненные Подрядчиком работы, оформленные в договоре, составляет ………………………. месяцев.

   9.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемо-сдаточному акту.

   9.3. Если в период гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование результата работы до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10. Разрешение споров

   10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

   10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11. Форс-мажор

   11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

   11.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

12. Заключительные положения

   12.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны  уполномоченными на то представителями сторон.

   12.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Адреса и реквизиты сторон

Заказчик Подрядчик

Адрес: ………………………………….    Адрес: ………………………………….

               (юридический и фактический) (юридический и фактический)
……………………………………….…   ………….………………………………
……………………………………….…    ………….………………………………
……………………………………….…    ………….………………………………
……………………………………….…   ………….………………………………
……………………………………….…   ………….………………………………
……………………………………….…   ………….………………………………
                   (реквизиты организации) (реквизиты организации)
……………………………………….…   ………….………………………………
                      (ф.и.о. полностью) (ф.и.о. полностью)
 ……………………………………….…   ………….………………………………
                            (подпись) (подпись)

 «……» …………………. 20….. г. «……» …………………. 20….. г.

Источник: https://alfa-form.ru/index.php/dogovor/vypolneniya-rabot/108-obrazets-dogovora-podryada-na-vypolnenie-rabot-mezhdu-yuridicheskimi-litsami-tipovoj/

Образец договора с юр. лицом | 78 КОНТИНЕНТ

Договор с юридическим лицом

ДОГОВОР  ПОДРЯДА  № 


г. Санкт-Петербург                                                                      «__»________20__ года.                  

  

 ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании __________, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «78 КОНТИНЕНТ» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Литусовой Т.Н., действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1  В соответствии с  настоящим Договором Подрядчик обязуется  выполнить ремонтно-строительные работы в нежилом помещении, расположенного  по адресу: __________________________, согласно Технического задания (Приложение №1) Заказчика, и осуществить приобретение необходимого материала для выполнения работ, указанных в Смете (Приложение №2), которое является неотъемлемой частью Настоящего Договора. Заказчик   обязуется   принять  ремонтно-строительные работы и оплатить все материалы по настоящему Договору в полном объеме. 1.2  Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, за счет собственных сил или путем привлечения субподрядных организаций,  комплекс ремонтно-строительных работ   в соответствии,  с условиями настоящего Договора, заданием Заказчика, на основании Калькуляции на производство работ, включая возможные работы, определенно не упомянутые в настоящем Договоре, но необходимые для завершения  работ на объекте и нормальной его эксплуатации.1.3  Подрядчик гарантирует, что привлечение субподрядных организаций не повлияет на увеличение стоимости работ, оговоренных в настоящем Договоре.1.4  Подрядчик гарантирует Заказчику, что у него, а также у субподрядных организаций имеются все необходимые лицензии и разрешения на выполнение ремонтно-строительных работ.1.5  Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие после полного взаиморасчета сторон. 2.      СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 2.1.Стоимость работ по настоящему Договору (Договорная цена), определяется на основании  утвержденной Калькуляции на производство работ, и ориентировочно составляет ____________рублей, но окончательно определяется на основании актов приемки выполненных работ (Форма КС-2) .  Срок выполнения работ –  ____________________.Начало работ в течение трех рабочих дней после зачисления предоплаты на расчетный счет Заказчика.2.2.Все изменения первоначальной Договорной цены, сроков выполнения  работ, объемы или одного из этих параметров оформляются дополнительным  соглашением сторон в письменной форме.2.3.Если в процессе выполнения работ возникают обстоятельства, не зависящие от  Исполнителя, мешающие нормальному производству работ и влияющие на сроки, то срок производства работ корректируется на соответствующий период.2.4.Дополнительные материалы, неуказанные в Приложении №2, которые возможно будут необходимы для завершения работ, согласовываются предварительно с Заказчиком и оплачиваются отдельно2.5.Возможные дополнительные работы, не предусмотренные Сметой, оформляются Дополнительным соглашением, после согласования с Заказчиком, и оплачиваются Заказчиком отдельно.2.6.О необходимости проведения дополнительных работ Исполнитель информирует Заказчика не менее чем за 3 дня до начала производства дополнительных работ и приступает к ним только после согласования с Заказчиком.2.7.Объем используемых материалов определяется Сметой (Приложение № 2). В случае изменения состава и количества материалов, вызванными изменением технологии, инициативой Заказчика или дополнительными работами, цена Настоящего договора  корректируется Дополнительными соглашениями.2.8.Все изменения в Смете (Приложение №2) работ и материалов, а также изменения в технологии производства работ предварительно согласовываются с Заказчиком 3.      ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА               Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной п.2.1., обязуется:3.1  Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.3.2  Выполнить   предусмотренные   настоящим    Договором   работы,   согласно утвержденной Локальной сметой или Калькуляции на производство работ, а также строительным нормам и правилам.3.3  Поставить на место проведения работ необходимые материалы, оборудование,  за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком.3.4  Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору.3.5  Обеспечить по месту проведения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и т.п.3.6  В 5-тидневный срок после подписания акта о приемке законченных строительством объектов вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество и строительный мусор.3.7  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих пунктах настоящего Договора. 4.      ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.               Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:4.1  Передать Подрядчику до начала производства работ всю необходимую техническую документацию для выполнения комплекса ремонтно-строительных работ. Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в       соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена  в      установленном порядке. 4.2  Передать Исполнителю рабочую площадку в объеме и в сроки, установленные в п.2.14.3  Обеспечить свободный доступ персонала Подрядчика для ведения ремонтно-строительных работ. 4.4  Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки,   предусмотренном настоящим Договором.4.5  Принять работы по Акту приемки в течение трех дней со дня получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ.4.6  Если Заказчик не выполнит в сроки свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи в эксплуатацию.4.7  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.4.8  При возникновении конфликтных ситуаций по договору, споры решаются путем переговоров. 5.      ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 5.1  Перед началом производства работ Заказчик производит авансовый платеж в размере 100% от  стоимости материалов и 30% от стоимости работ  согласно Смете (Приложение №2), что составляет_________________________.5.2  Окончательный расчет за выполненные работы производятся Заказчиком поэтапно, после полного завершения работ по каждому этапу в течение трех банковских дней после подписания Акта приемки выполненных работ.5.3 Расчет производится по Договорной цене, установленной по объекту в п.2.1 настоящего Договора.6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 6.1 Обеспечение  работ  материалами   и   оборудованием   несет    Подрядчик. По   соглашению  сторон  Заказчик  может  принять  на себя    обязанность полностью или частично обеспечить Подрядчика необходимыми материалами и оборудованием.6.2 Сторона,  в обязанность которой входит  обеспечение  работ    материалами и оборудованием,  несет ответственность за обнаружившуюся невозможность  использования  предоставленных   ею   материалов   или оборудования  без  ухудшения  качества  выполняемых  работ,  если  не  докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.6.3  Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе комплекса строительных работ    указания  Заказчика,  если  такие  указания  не противоречат условиям    настоящего  Договора  и  не  представляют   собой   вмешательство   в    оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.7.  ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ    7.1 Сдача  работы  Подрядчиком   и   приемка   ее  Заказчиком    оформляются   актом приемки выполненных работ (Форма КС-2) и справкой о стоимости работ (Форма КС-3), предъявляемых Подрядчиком, которые подписываются обеими сторонами. 7.2 Заказчик  вправе  отказаться  от  приемки  работ  в  случае обнаружения недостатков,  которые не могут быть устранены Подрядчиком.

7.3 Заказчик в течение 2-х банковских дней со дня получения Акта приемки выполненных работ, обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ.

7.4  В случае мотивированного отказа, сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.

7.5 В случае досрочного выполнения работы, Заказчик в праве досрочно принять объект.7.6  В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то,  что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их    выполнением.7.7 Гарантийные качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем по договору7.8 Гарантийный срок устанавливается в течение 12-ти месяцев, со дня подписания акта выполненных работ.  Подрядчик несет   ответственность   за   недостатки,  обнаруженные  в  пределах гарантийного срока,  если не докажет,  что они  произошли  вследствие нормального    износа   объекта,   ненадлежащего   ремонта   объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими  лицами, а также неправильной эксплуатации объекта.8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему  Договору  стороны  несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.

1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное       исполнение обязательств по настоящему Договору, если это  неисполнение    явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших  после заключения настоящего  Договора в  результате событий  чрезвычайного     характера,  которые  стороны  не  могли предвидеть, предотвратить, разумными      мерами.  К  обстоятельствам непреодолимой  силы  относятся события,  на      которые   стороны  не  могут   оказать  влияния  и   за возникновение  которых  они    не  несут  ответственности,   например, землетрясение,    наводнение,    пожар,    а    также забастовка, правительственные  постановления  или  распоряжения   государственных органов.  Срок   выполнения  обязательств  по  настоящему   Договору отодвигается соразмерно времени,  в течение которого  действуют такие обстоятельства и их последствия.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ10.1 Расторжение настоящего Договора осуществляется по взаимному согласию Сторон.

10.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.3 Настоящий     Договор     составлен  в  двух    экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУПриложение №1Приложение №212. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

ООО «78 КОНТИНЕНТ»РФ, 191123, г. Санкт-Петербург,ул. Захарьевская, д.13, пом.21тел.272-32-49,тел/факс 272-78-60,273-56-00,ИНН 7802219696 КПП 784101001Р/с  40702810407000001688К/с  30101810700000000796в СПб филиале ОАО «БИНБАНК»БИК 044030796ОКПО 15233514ОГРН 1037804067619ОКАТО 40298563000  

       ___________________//_________/                   _______________/Т.Н. Литусова/

Источник: http://78kontinent.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81-%D1%8E%D1%80-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%BC/

Виды, особенности и структура договора оказания услуг между юридическими лицами. Порядок расторжения

Договор с юридическим лицом

Деятельность юридического лица зачастую предполагает использование услуг других организаций.

Это могут быть образовательные, бухгалтерские, медицинские или другие услуги, оказываемые компании на возмездной основе. Эти действия сопровождаются составлением соглашения между юридическими лицами.

Правильно оформленный договор предотвращает возникновение конфликтных ситуаций и споров, которые могут испортить репутацию организации.

Оказываем юридическую помощь. Звоните

Источник: https://pravovoi.center/zpp/uslugi/dogovor-usl/mezhdu-yur-licami.html

Договор на оказание юридических услуг для юридических лиц

Договор с юридическим лицом
ООО “ПРАВОТЕКА” (в дальнейшем – «исполнитель»), в лице _________________________, действующего на основании _______________________ и агентского договора с ИП Кузнецов С.Н. от ____________________, и _____________________________ (в дальнейшем – «заказчик»), в лице ______________________, действующего на основании доверенности, заключили договор о нижеследующем: 1.

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать юридические услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 2. Наименование услуг: ___________________________________________________________________________________________________________________ 3. Цена услуг: _____________ руб. 4. Авансовый платеж: _____________ руб. 5.

Срок оплаты: заказчик обязуется полностью оплатить услуги в течение ___ дней с момента подписания договора. 6. В соответствии с условиями агентского договора заключенного между ООО “ПРАВОТЕКА” и ИП Кузнецов С.Н. (ИНН 732501152694) оплата производится в кассу либо на банковский счет ИП Кузнецов С.Н.

по следующим реквизитам: р/с 40802810426170003388, к/с 30101810500000000207, Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 046015207, ИНН/КПП 7728168971/616543005. 7.

Срок оказания услуг: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8. Расходы в сумме _______ руб. которые необходимо произвести в связи с исполнением договора (расходы связанные с участием в судебных заседаниях, уплата госпошлин, нотариальных тарифов, почтовых расходов, оплата услуг экспертов, специалистов, транспортные расходы и т.п.) не включаются в цену услуг и оплачиваются заказчиком самостоятельно либо оплачиваются представителем исполнителя по поручению заказчика. 9. Исполнитель обязан начать оказание услуг с момента предоставления заказчиком необходимой информации и документов, но не ранее поступления аванса. 10. Исполнитель вправе: требовать от заказчика предоставления любой информации, связанной с деятельностью заказчика (как в устном, так и в письменном виде), необходимой для оказания юр.услуг; отступить от письменных или устных указаний заказчика, если он не мог предварительно запросить заказчика либо не получил своевременного ответа на запрос, но по обстоятельствам дела отступление от указаний заказчика было необходимо сделать в его интересах; приостановить исполнение обязательств по договору (уведомив заказчика смс-сообщением на номер телефона либо на эл.почту) в случае просрочки оплаты юр.услуг или расходов указанных в п. 8 договора, предоставления неполной, недостоверной и/или ложной информации; привлечь к оказанию услуг третьих лиц.

11. Заказчик обязуется: в разумный срок предоставить исполнителю информацию, документы и доверенность, которые необходимы для оказания юр. услуг; оплатить расходы и услуги исполнителя в полном объеме, в случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика (п. 2 ст. 781 ГК).

12. Исполнитель по своему выбору направляет заказчику акт приемки оказанных услуг по адресу эл. почты или домашнему адресу заказчика, либо вручает акт заказчику в офисе исполнителя. Заказчик, имеющий возражения по акту должен письменно сообщить о них исполнителю в течение 3 дней с момента получения акта. В случае непредставления заказчиком письменного отказа от подписания акта услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком в полном объеме. 13. Документы, полученные посредством электронной или иной связи (СМС, ММС, WhatsApp и пр.), в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» допускаются в качестве обмена между сторонами и считаются надлежащими, если позволяют достоверно определить, что документ исходит от стороны по договору. С целью использования информационного обмена стороны указывают в договоре свои номера мобильного телефона, электронного адреса.

14. Уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов: на эл.почту исполнителя; на эл.

почту заказчика; нарочным (курьерской доставкой); заказным письмом с уведомлением о вручении; письмом с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении либо сообщением о прочтении электронной почты.

Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., подпись лица, получившего данный документ. Иной способ направления юридически значимых сообщений не может считаться надлежащим (п. 64 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.15 N 25). Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, на адрес эл.

почты которые указаны в договоре. Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим. Все юридически значимые сообщения влекут наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки сообщения получающей стороне или ее представителю.

Бремя доказывания факта направления сообщения и его доставки лежит на отправителе, а риск неполучения – на адресате. Сообщение считается доставленным даже в тех случаях, когда оно поступило, но по обстоятельствам, зависящим от адресата, не было вручено ему либо адресат с ним не ознакомился (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

В частности, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от его получения в отделении связи и корреспонденция была возвращена отправителю по истечении срока хранения, а так же в случае, если адресат уклонился от прочтения эл.почты (п. 67 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.15 N 25).

15. Исполнитель осуществляет добровольное страхование риска своей профессиональной имущественной ответственности за нарушение условий настоящего договора (страховой полис _____________________________________________________________________). Страхованию подлежит ответственность исполнителя за любые виновные нарушения условий договора, причинившие заказчику вред, находящийся в прямой причинной связи с нарушением условий договора.

16. Заказчик подтверждает, что услуги ему не навязаны, не являются заведомо невыгодными или обременительными для него. Заказчик до подписания договора ознакомился на сайте http://pravoteka.

com с «Правилами оказания юридических услуг ООО «ПРАВОТЕКА», «Ценами на юридические услуги ООО «ПРАВОТЕКА», «Стандартами качества юридических услуг ООО «ПРАВОТЕКА», «Согласием на обработку персональных данных при заключении договора на оказание юридических услуг».

ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ПРАВОТЕКА», юридический адрес 355013, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мимоз, дом 39, офис 33, ОГРН: 1182651011916, ИНН: 2634102895, КПП: 263401001. Генеральный директор Макаров Дмитрий Константинович. Адрес электронной почты: info@pravoteka.com, телефон: 88002221973, сайт: http://pravoteka.com

ЗАКАЗЧИК: _____________________, адрес _____________________________, город _______________________, улица ______________, дом _________, офис ___, ОГРН:_____________________, ИНН: _________________________, КПП: ______________________. Адрес электронной почты:___________________________, телефон: ________________________. Адреса офисов ООО «ПРАВОТЕКА» по которым оказываются юридические услуги: ______________________________________________. Время работы офиса с понедельника по пятницу: с 09 ч.00 мин. до 20 ч. 00 мин. В субботу и воскресенье время работы офиса: с 11ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин.

Источник: https://pravoteka.com/documents/dogovor_okazaniya_yuridicheskih_uslug_dlya_yuridicheskih_lic

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.