Договор на выполнение технологических работ образец

Содержание

Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ. Образец и бланк 2020 года

Договор на выполнение технологических работ образец
Договоры на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ заключаются в рамках правовых отношений между организациями, гражданами и творческими коллективами в научной и исследовательской сфере.

Файлы в .DOC:Бланк договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работОбразец договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ

Действие, форма и содержание договоров регламентируются гражданским законодательством РФ, защищающим интеллектуальную собственность. Таким образом, договоры на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ должны соответствовать требованиям патентного и авторского права.

Сходство и различие с договорами подряда

По сравнению с обычным договором подряда договоры на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ имеют свою специфику. Результатом труда по таким контрактам являются пробные модели новых изделий или технологий.

Предметом договора является овеществленный результат изыскательских работ. Например, опытный экземпляр нового продукта, новые приемы труда и производственные процессы, проектно-конструкторская документация.

Участниками рассматриваемого договора являются заказчик и исполнитель. Принимать на себя ответственность по проведению таких наукоемких работ могут только лица, имеющие соответствующее образование и научные степени. Это могут быть граждане, но, как правило, в роли исполнителей выступают научные коллективы институтов, проектные и изыскательские бюро.

Отличие от обычного подрядного договора заключается в повышенном риске неполучения того результата, который изначально планировался заказчиком. Это связано с непредсказуемостью творческого процесса научных исследований, и в этом случае нет вины исполнителя.

Терминология в отношениях между заказчиком и исполнителем (подрядчиком) может быть применена такая же, как в договорах подряда. То есть существует генподрядчик и субподрядчик.

Например, роль генподрядчика берет на себя научно-исследовательский институт, который затем поручает работу по отдельным направлениям своим субподрядчикам в лице отдельных бюро, мастерских, лабораторий или научных сотрудников.

Разрешение заказчика для этого не требуется.

Предмет договора

Заказчик в своем техническом задании оговаривает, какой продукт он рассчитывает получить в результате конструкторских и технологических работ подрядчика. Это могут быть:

  1. передовые методы технологического процесса на производстве;
  2. новые приемы труда специалистов предприятия;
  3. неординарные конструкции, необычные машины и механизмы.

В то же время в процессе проведения таких работ возникает необходимость корректировок для получения оптимального результата.

Часто заказчик не обладает необходимыми знаниями, чтобы правильно поставить задачу исполнителю. В этом случае техническое задание формирует сам подрядчик, что будет наиболее приемлемым для достижения положительных результатов по созданию нового продукта.

Техзадание должно содержать желаемые характеристики создаваемого изделия, экономическое обоснование проекта, заявку на проектную документацию, последовательность приемки результатов труда.

Компетентный подход к этой проблеме предусматривает проведение ряда работ, начиная с научно-исследовательских работ и заканчивая изготовлением конечного продукта.

Обязательства сторон

Договор на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ должен содержать в себе перечисление обязанностей обоих участников договора.

Так, подрядчик (исполнитель) принимает на себя обязанности:

  • выполнить конструкторские и технологические работы на основании полученного от заказчика технического задания, после чего передать созданный продукт заказчику по оговоренной в контракте процедуре. Нарушение сроков исполнения приведет к штрафным санкциям;
  • заранее уведомить заказчика о возможном использовании патентов и авторских свидетельств сторонних научных работников, что повлечет за собой дополнительные расходы;
  • соблюдать все параметры изысканий и технические характеристики изделий, оговоренные в контракте;
  • своевременно сообщать заказчику об отрицательных результатах научных разработок, которые могут привести к снижению качественных характеристик создаваемого изделия (технологии);
  • передать заказчику результаты своего труда с гарантией соблюдения авторских прав третьих лиц.

Заказчик принимает на себя следующие договорные обязательства:

  • вручить подрядчику оформленное техническое задание на проведение опытно-конструкторских и технологических работ;
  • при необходимости поручить проверку и доработку техзадания исполнителю, после чего согласовать внесенные изменения и все технико-экономические показатели проекта;
  • оперативно передавать подрядчику дополнительную информацию по заданию, появляющуюся в процессе выполнения работ;
  • оплатить работы после подписания акта приема-передачи результатов работ.

Передача результатов опытных работ

Процедура передачи наукоемкого продукта требует квалифицированного подхода, поэтому, как правило, приемка осуществляется уполномоченной комиссией заказчика.

Если заказчик не доволен результатами работы, он обязан в письменной форме дать мотивированный отказ от приемки продукта научного труда. В такой ситуации подрядчик возмещает заказчику только нанесенный реальный ущерб, и речь об упущенной выгоде может идти только, если это зафиксировано в тексте контракта.

Особые условия договора

Так как результаты изысканий могут значительно увеличить производительность труда и прибыль организации, конфиденциальность заказа является главным обязательством контракта.

В процессе проведения технологических изысканий и в оговоренное контрактом время после выполнения заказа исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии исследовательских материалов другим лицам.

В свою очередь, авторские права обладателей патентов строго охраняются законом. Покупатель новых разработок принимает обязательства неразглашения тайн и секретов, связанных с указанным продуктом интеллектуальной собственности. Только с согласия правообладателя запатентованные материалы могут быть переданы в филиалы покупателя или сторонние фирмы.

Срок исполнения

Временные рамки работ разделяются в контракте на сроки начала и окончания работ и поэтапные. Своевременное исполнение заданий по отдельным фазам гарантирует окончание исследований в договорные сроки, что имеет немаловажное значение для фирмы, заказавшей новый технологический продукт.

Отчетность по условиям договора

К существенным условиям сделки можно отнести также бухгалтерскую отчетность перед заказчиком о потраченных на разработки средствах. В установленные договорные периоды (месяц, квартал, год) бухгалтерия подрядчика направляет заказчику соответствующие выписки из бухгалтерских книг.

В стоимость заказа включается амортизация лабораторного оборудования, расходы на сырье, материалы, инструменты, энергоресурсы, используемые подрядчиком для его выполнения.

Ответственность за неисполнение соглашения

Так как речь идет о творческом процессе по созданию нового продукта, который не всегда поддается регламентации, то вина исполнителя должна быть доказана компетентной научной комиссией. То есть недоработки в образцах новой техники или упущения в проектно-технологической документации изучаются и квалифицируются специалистами в этой области исследований.

Заказчик имеет право требовать устранить недочеты, но уменьшить оплату труда персонала подрядчика не может. При необходимости исполнитель возмещает реальный ущерб, причем в сумме, не превышающей стоимость контракта. Упущенная заказчиком выгода оплате не подлежит. Заказчик может отказаться от просроченного заказа.

Но для того чтобы потребовать от исполнителя компенсации за несвоевременное выполнение изыскательских работ, он должен доказать, что задержка привела к утрате его интереса к продукту научного труда.

Источник: https://zakonius.ru/obrazec/dogovor-na-vypolnenie-opytno-konstruktorskih-i-tehnologicheskih-rabot

Приложение N 1. Типовой контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | ГАРАНТ

Договор на выполнение технологических работ образец

Приложение N 1

Типовой контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2015 г. N 1180)

Государственный (муниципальный) Контракт (Договор)*(1) N_______________ (номер Контракта (Договора) на выполнение____________________________________ *(2) _________________________ “____”_______________20___г. (место заключения (дата заключения Контракта Контракта (Договора) (Договора) ________________________________________________________________________, (наименование Заказчика)именуем___в дальнейшем “Заказчик”, в лице________________________________________________________________________________________________________, (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)действующ__ на основании________________________________________________, (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)и_______________________________________________________________________, (наименование Исполнителя)именуем__в дальнейшем “Исполнитель”, в лице______________________________________________________________________________________________________, (наименование должности, фамилия, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)действующ____на основании_______________________________________________, (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)совместно именуемые в дальнейшем “Стороны”, руководствуясь___________ *(3)принятому по результатам проведения _____________________________________ (способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)”______________________________________________________________________”, (объект закупки)в целях обеспечения”_______________________________________________________________________”(реквизиты и наименование задачи, мероприятия программы (непрограммного направления расходов) заключили настоящий Государственный (муниципальный) Контракт (Договор) навыполнение_______________________________________________________________ (наименование работ (научно-исследовательские работы_________________________________________________________________________ (фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования,прикладные научные исследования и экспериментальные разработки), опытно- конструкторские работы, технологические работы)(далее – Контракт (Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Контракта (Договора)

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить_________________________________________________________________________ (наименование работ (научно-исследовательские работы (фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования, прикладные научные исследования и экспериментальные разработки) опытно-конструкторские работы, технологические работы)по проекту_________________________(далее – Работы) и передать полученные наименование темы проектапри выполнении Работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренныхКонтрактом (Договором). 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образомвыполненные Работы, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта (Договора) впорядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (Договором). 1.3. Выполнение Работ по Контракту (Договору) осуществляетсяв_______________________________________ этап________ *(4). (количество этапов выполнения работ)

1.4.

Наименования, виды Работ по Контракту (Договору), требования, предъявляемые к выполнению Работ, включая параметры, определяющие качественные и количественные характеристики Работ, особые условия выполнения Работ, место выполнения Работ, требования к результатам Работ, требования к отчетной документации *(5) и другие условия исполнения Контракта (Договора) определяются в Техническом задании на выполнение Работ (приложение N 1 к Контракту (Договору) (далее – Техническое задание).

1.5. Сроки выполнения Работ, последовательность действий Исполнителя при выполнении Работ, изложенная в хронологическом порядке по дате завершения каждого отдельного этапа (вида работ), устанавливаются в Календарном плане выполнения Работ (приложение N 2 к Контракту (Договору) (далее – Календарный план).

II. Общие положения Контракта (Договора)

2.1. Требования к выполняемым Работам:

2.1.1. Работы должны выполняться в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом.

2.1.2. Перечень научной и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику в составе отчетной документации, определяется в Техническом задании.

2.1.3. Работы (результаты Работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются Контрактом (Договором) и (или) законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом (Договором).

2.1.5. Датой начала выполнения Работ является дата подписания Контракта (Договора) Сторонами, если иное не установлено в Техническом задании.

2.1.6. Работы по Контракту (Договору) (отдельные этапы Работ по Контракту (Договору) должны быть полностью выполнены Исполнителем, и отчетная документация в установленном Контрактом (Договором) порядке передана Заказчику в срок, указанный в Техническом задании и Календарном плане.

В случае невозможности достижения результатов при проведении фундаментальных и поисковых научных исследований Исполнитель передает результат, теоретически и экспериментально доказывающий невозможность решения поставленной задачи.

2.1.7.

Датой окончания выполнения Работ по Контракту (Договору) (отдельного этапа выполнения Работ по Контракту (Договору) является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ по Контракту (Договору) *(6) либо акта сдачи-приемки Работ по отдельному этапу Контракта (Договора). Дата окончания выполнения Работ по Контракту (Договору) (отдельного этапа выполнения Работ по Контракту (Договору) не может быть позднее даты, указанной в Техническом задании и Календарном плане.

2.1.8. Досрочное выполнение Исполнителем Работ по Контракту (Договору) (отдельного этапа выполнения Работ по Контракту (Договору) возможно после согласования с Заказчиком.

Оплата досрочно выполненных работ по Контракту (Договору) (отдельного этапа выполнения Работ по Контракту (Договору) производится в сроки, установленные Контрактом (Договором), если сторонами не будут согласованы иные сроки при согласовании досрочного выполнения исполнителем Работ.

2.1.9. Результат Работ может иметь маркировки, наклейки, знак охраны авторского права и иные знаки, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.10. Если результат Работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Техническом задании.

Источник: https://base.garant.ru/71300624/ee9753586947f35135b65aed7a30547c/

Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию

Договор на выполнение технологических работ образец
на выполнение работ по техническому обслуживанию

г.

«» 2020 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ: по проведению ежемесячного технического обслуживания по адресу: , а так же выполнение работ сопутствующих (необходимых для выполнения) указанным в техническом задании (Приложение №1).

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, согласно Приложению №1.

1.3. Выполняемые работы согласно настоящему Договору, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

1.4. Выполняемые работы, не соответствующие обязательным требованиям государственных стандартов и ведомственным ТУ и ТО, считаются не выполненными.

1.5. Выполнение работ по настоящему договору осуществляется с момента подписания Договора по «»2020 года.

1.6. Выполнение работ по ремонту неисправного оборудования проводиться по отдельно заключенному договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. поручает Исполнителю выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

2.1.2. обеспечивает доступ Исполнителю к местам выполнения работ, и выполнение согласованных сроков, необходимых для выполнения работ;

2.1.3. обеспечивает оплату выполненных работ в соответствии с п.4 настоящего Договора;

2.1.4. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя, вправе требовать у него соответствующего возмещения;

2.1.5. осуществляет контроль за исполнением настоящего Договора;

2.1.6. обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору;

2.1.7. консультирует Исполнителя по вопросам выполнения Договора на выполнение работ;

2.1.8. производит приемку выполненных работ по настоящему Договору услуг;

2.1.9. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя вправе требовать у Исполнителя соответствующего возмещения.

2.2. Исполнитель:

2.2.1. обязуется выполнить работы в соответствии с объемами, сроками, указанными в настоящем Договоре, надлежащего качества и по цене, предусмотренной настоящим Договором;

2.2.2. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Договора на выполнение работ;

2.2.3. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего Договора на выполнение работ;

2.2.4. вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Договора на выполнение работ;

2.2.5. вправе получать оплату за выполненные работы по настоящему Договору, в соответствии с п.4 настоящего Договора;

2.2.6. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Заказчика вправе требовать у Заказчика соответствующего возмещения.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. При завершении выполнения работ, в целом, Исполнитель представляет Заказчику акт приемки выполненных работ с приложением к нему соответствующих документов в период с 10 по 29-е число каждого месяца.

3.2. Заказчик в течение дней со дня получения документов, подтверждающих выполнение работ, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком документа, подтверждающего выполнение работ.

3.3. В случае несоответствия выполненных работ, требованиям государственных стандартов Российской Федерации, Заказчик и Исполнитель обязаны составить акт с перечнем дефектов. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение дней со дня получения им документов, подтверждающих выполнение работ. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И РАСЧЕТОВ

4.1. Выполненные работы, оплачиваются за счет средств федерального бюджета.

4.2. Ежемесячная стоимость работ по договору составляет рублей. Общая сумма договора рублей. НДС не облагается.

4.3. Оплата выполненных работ производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненных работ, оформленных соответствующими документами. Счета Исполнителя оплачиваются не позднее дней с момента подписания документов, подтверждающих выполнение услуг.

4.3. Стоимость выполненных работ является постоянной и не подлежит изменению на весь период действия настоящего Договора.

4.4. Датой выполнения работ, считается дата, указанная в документе, подтверждающего выполнение работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае некачественного выполнения работ Исполнитель по требованию Заказчика производит их повторно за свой счет.

5.2. В случае недовыполнения, нарушения сроков выполнения работ, утвержденных графиком выполнения работ, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день ее уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недовыполнены работ за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты выполнения работ по вине Заказчика он уплачивает Исполнителю пени в размере одной трехсотой действующей на день ее уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно оплаченных выполненных работ, за каждый день просрочки.

5.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Исполнителя, последний обязан возместить Заказчику понесенные убытки.

5.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Заказчика, он несет ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5.7. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.9. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров и в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Арбитражным судом .

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Уполномоченные органы исполнительной власти вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора, в том числе проводить экспертные проверки.

6.2. При проведении контроля Заказчик и контролирующие органы осуществляют проверку выполненных работ, оказанных услуг, установленного (используемых) оборудования (материалов) с точностью до одной единицы измерения, с применением правил округления (до 0,5, включительно, округляется в меньшую сторону, свыше 0,5 в большую).

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания по «»2020 года включительно.

7.2. В настоящий Договор по соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в письменной форме.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Форс-мажорные обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы – чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие от воли и действий Сторон Договора обстоятельства, в связи с которыми Стороны или Сторона оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства.

К форс-мажорным обстоятельствам относятся: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, касающиеся Стороны, которая не может по этой причине выполнить взятые на себя обязательства.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств освобождает Сторону от ответственности за выполнение принятых ею обязательств.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: техническое задание (Приложение №1).

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________

Заказчик _________________

Источник: https://xn----7sbabe7bifhv0bp7dyd.xn--p1ai/dogovor-okazaniya-uslug/176-po-tehnicheskomu-obsluzhivaniyu.html

Договор о выполнении цикла технологических работ

Договор на выполнение технологических работ образец
г. __________ “___”________ ____ г. _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование или Ф.И.О.)”Исполнитель”, в лице _______________________________________, действующего (должность, Ф.И.О.

уполномоченного представителя)на основании __________________________________________, с одной стороны, и (документ, подтверждающий полномочия)_______________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.

уполномоченного представителя)____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые(документ, подтверждающий полномочия)”Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель обязуется разработать обусловленную техническим заданием Заказчика новую технологию и документацию на нее, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. Договор охватывает весь цикл разработки новой технологии и документации на нее.

1.2. Целью Договора является: __________________________________________.

1.3. Выполнение Договора разбито на отдельные этапы:

1.3.1. Разработка новой технологии.

1.3.2. Оформление документации.

1.4. Риск случайной невозможности исполнения Договора несет Заказчик.

1.5. Права Исполнителя и Заказчика на результаты научно-технической деятельности, которым предоставляется правовая охрана, определяются в соответствии с правилами главы 77 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.6. Сроки выполнения работ.

Начальный срок выполнения работ: _________________________.

Конечный срок выполнения работ: __________________________.

Сроки выполнения работ по этапам (промежуточные сроки) и продолжительность этапов определены календарным планом.

1.7. Указанные начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ могут быть изменены в следующих случаях: ____________________________.

Порядок изменения сроков: _____________________________________________.

1.8. Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работ.

1.9. Оборудование и материалы для выполнения работ по Договору предоставляет _______________ (Заказчик/Исполнитель).

2. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ

2.1. При выполнении технологических работ Исполнитель вправе привлекать к его исполнению третьих лиц.

К отношениям Исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.

2.2. Если в ходе выполнения технологических работ обнаруживается возникшая не по вине Исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ, Заказчик обязан оплатить понесенные Исполнителем затраты.

2.3. Стороны установили следующий порядок приемки готовых работ: _________________.

2.4. Результаты приемки, сдачи работ оформляются двусторонним актом сдачи-приемки работ (Приложение N 4 к настоящему Договору).

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов.

3.2. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными: ____________________________________ (информация, составляющая коммерческую тайну).

3.3. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1. Результатами выполнения работ являются: ______________________________________________ (описание результатов работ).

4.2. Стороны имеют право использовать результаты работ следующим образом: _________________ (пределы и условия).

4.3. Заказчик имеет право использовать переданные ему Исполнителем результаты работ, а Исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.

4.4. В случае неявки Заказчика за получением результата выполненной работы или иного уклонения Заказчика от его приемки Исполнитель в соответствии со ст.

327 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе, письменно предупредив Заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Исполнителю платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном ст. 87 “Основ законодательства Российской Федерации о нотариате”.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Исполнитель обязан:

– выполнить работы в соответствии с согласованным с Заказчиком Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1), и передать Заказчику их результаты в предусмотренный Договором срок;

– на основании Технического задания разработать и согласовать с заказчиком Календарный план (Приложение N 2 к настоящему Договору) выполнения работ;

– согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

– своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в Техническом задании;

– незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ;

– гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

5.2.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Исполнителем, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Исполнитель имеет право требовать увеличения цены работ, а при отказе Заказчика выполнить это требование – расторжения Договора в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

– выдать Исполнителю Техническое задание и согласовать с ним программу (или технико-экономические параметры);

– передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию;

– принять результаты выполненных работ и оплатить их.

7. ЦЕНА РАБОТ

7.1. Цена подлежащих выполнению работ составляет ________ (__________) рублей.

Цена работ определена путем составления Исполнителем Сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 3).

7.2. Цена включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

7.3. Цена работ является твердой. Исполнитель не вправе требовать увеличения цены, а Заказчик – ее уменьшения.

7.4. Порядок оплаты работ: ________________________________.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение Договора, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя.

8.2. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки.

8.3. Упущенная выгода Заказчика подлежит возмещению в следующих случаях: __________________.

8.4. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

8.5. Заказчик несет перед Исполнителем ответственность за просрочку предоставления оборудования и материалов в размере _____% от цены работ за каждый день просрочки.

8.6. Заказчик несет перед Исполнителем ответственность за просрочку оплаты выполненных работ в размере _____% от цены работ за каждый день просрочки.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия Договора устанавливается с “___”________ ____ г. по “___”________ ____ г.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Вопросы, не предусмотренные Договором, регламентируются действующим законодательством.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Исполнитель: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

1. Техническое задание (Приложение N 1).

2. Календарный план выполнения работ (Приложение N 2).

3. Смета цены работ (Приложение N 3).

4. Акт сдачи-приемки работ (Приложение N 4).

Заказчик: Исполнитель: _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

Договор на выполнение технологических работ

Договор на выполнение технологических работ образец

ДОГОВОР

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

г. Санкт _Петербург “___” _____________ 200 __ г.

, с одной стороны, и Санкт-Петербургский государственный аграрный университет именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, , заключили договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, оплачивает расходы и принимает исполненную работу, а Исполнитель обеспечивает выполнение и сдачу работы по теме: влияние восстановительных составов на работу элементов топливной аппаратуры дизельных двигателей (регулятор ТНВД УТН-5, автоматическая муфта опережения впрыска топлива АМОВТ ТНВД ЯМЗ, плунжерная пара ТНВД УТН-5)

1.2. Срок действия договора с даты подписания по “___” ________ 200 __ г.

II. Технические условия

2.1. Предусмотренная договором работа выполняется Исполнителем в полном соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденным Заказчиком, и календарным планом.

2.2. Документация, разрабатываемая по договору, должна:

удовлетворять требованиям следующих стандартов

Документация передается Заказчику в подлинниках, в дубликатах _____ экз., в копиях __ экз., сброшюрованных в альбомы (нужное подчеркнуть).

2.3. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.4. Вопрос об использовании (в том числе передаче) Исполнителем результатов работ, выполняемых по настоящему договору, решается по письменному согласованию с Заказчиком.

III. Сроки исполнения

3.1. Предусмотренная договором работа выполняется в сроки, определяемые календарным планом выполнения основных этапов работы, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

3.2. Датой исполнения обязательств по отдельным этапам работ является дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки, который является основанием для закрытия этого этапа.

Датой исполнения обязательств по договору в целом считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки по последнему этапу работы при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане к договору.

IV. Порядок приемки и сдачи работ

4.1. Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика о готовности работ по каждому этапу, предусмотренному календарным планом.

Извещение Исполнителя о готовности работ к сдаче должно быть подписано руководителем или уполномоченным лицом.

4.2. Приемка выполненных работ производится в порядке, установленном техническим заданием.

4.3. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем, определяется техническим заданием.

4.4. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки технологических работ с приложением к нему:

комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;

4.5. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 4.4 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

V. Стоимость работ и порядок расчетов

5.1. Выполненная в соответствии с требованиями, установленными п. 2.1 настоящего договора, работа оплачивается по договорной цене, согласованной Исполнителем и Заказчиком протоколом соглашения о договорной цене (приложение 3).

Договорная цена работы по настоящему договору согласно протоколу о договорной цене установлена в сумме _____________________________________.

(указать сумму прописью)

5.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании актов сдачи выполненных работ в течении трех банковских дней, в пределах договорной цены.

В случае, если установленная стоимость выполненного этапа работ по договору выше суммы аванса, Заказчик оплачивает разницу в сумме и перечисляет аванс на выполнение следующего этапа в размере 50% его стоимости.

5.3. После подписания договора выплачивается аванс в размере 25% полного объема работ.

5.4. В случае, если после оплаты работ у Заказчика появятся претензии, он заявляет их Исполнителю в течение 5 дней.

VI. Ответственность сторон

6.1.

За нарушение сроков выполнения этапов работы или конечного срока по выполнению в целом работы по созданию научно-технической продукции, а также неустранение в согласованные сроки замечаний по ее качеству Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку до 1 месяца неустойку (штрафы) в размере 0,1%, а при просрочке свыше 1 месяца – дополнительную неустойку в размере 0,2% стоимости невыполненной в сроки работы.

6.2. За нарушение установленных сроков приемки законченной работы (этапа) или сроков выдачи соответствующих документов о приемке (отказе от принятия) выполненной работы (этапа) Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,03% стоимости непринятой выполненной работы (этапа).

6.3. Уплата неустойки и штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель возвращает Заказчику в месячный срок полученные средства полностью или частично пропорционально стоимости невыполненной работы.

VII. Досрочное расторжение договора

7.1. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от сторон по договору, и являющимися неотъемлемой частью договора.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению арбитражного суда в случаях нарушения другой стороной условий договора.

7.2. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего проведения работ или установления неизбежности получения отрицательного результата заинтересованная сторона (стороны) вносит предложение о досрочном расторжении настоящего договора, которое должно быть рассмотрено сторонами в 15-дневный срок.

VIII. Действие непреодолимой силы

8.1.

В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

8.2. Обе стороны обязаны письменно не позднее 5 дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия договора должны быть выполнены без изменений.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

IX. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законом порядке.

X. Дополнительные условия договора

XI. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик

Исполнитель

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

1. Техническое задание (приложение1, 1А,1Б,1В).

2. Календарный план работы (приложение 2,2А,2Б,2В).

3. Протокол согласования договорной цены (приложение 3,3А,3Б,3В)

4. Структура цены (приложение 4,4А,4Б,4В).

Заказчик Исполнитель

“___” ___________________ 199 __ г. “___” ______________ 199 _г.

М. П. М. П.

Приложение 1

к договору № ____________

от “___” _____________ 200 __ г.

по теме: _________________________

1. Основание для проведения работы: _________________________________

2. Заказчик: _______________________________________________________

3. Исполнитель: ____________________________________________________

4. Цель работы: ____________________________________________________

5. Основные требования к работе: ____________________________________

6. работы: ______________________________________________

7. Форма представления результатов: __________________________________

Заказчик ____________________________

Источник: https://pandia.ru/text/78/312/4502.php

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.